Договор на монтаж оборудования. Монтаж оборудования и электропроводки.
Примерная форма договора подряда на монтаж оборудования
Договор подряда на монтаж оборудования
г. ______________________ «___» ___________ 200_ г.
(наименование населенного пункта)
__________________________________________________________________ в лице
(наименование юридического лица)
_____________________________________________, действующ____ на основании
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)
_____________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с одной
(правоустанавливающий документ)
стороны, и _______________________________________________________ в лице
(наименование юридического лица)
______________________________________________, действующ___ на основании
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)
___________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой
(правоустанавливающий документ)
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке)
следующего оборудования: ________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.
(название населенного пункта) (название улицы) (номер дома)
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1
Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.
1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик
за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и
оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику
по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения
для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения
настоящего Договора;
2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи
выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу,
указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока,
указанного в п.4.1. Договора;
2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту
приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и
пусконаладочных работ
2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов,
на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и
производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания
акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями
настоящего Договора;
2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения
об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.
настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при
обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее
сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;
2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп. 3
и 5 настоящего Договора;
2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами
подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы
для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ,
предусмотренных настоящим Договором;
2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные
затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов,
необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;
2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика
обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного
имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.
2.3. Подрядчик вправе:
2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;
2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы,
оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их
необходимости для выполнения работ.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых
Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему
результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены
пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об
отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________
(сумма цифрами и прописью)
_______________________) рублей.
3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:
- первый платеж в размере _______ процентов от суммы, указанной в
п. 3.1. Договора, а именно ______ (______________) рублей, осуществляется
(сумма цифрами и прописью)
не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
- оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,
(сумма цифрами и прописью)
вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.
3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику
путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо
путем внесения наличными в кассу Подрядчика.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим
Договором, в течение ___________ дней с момента подписания акта
приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа
оборудования.
5. Порядок приема и сдачи выполненных работ
5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и
Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с
приложением необходимой документации.
5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи
в течение ____________ дней с момента извещения об окончании работ либо
по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.
5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют
двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки
устранения недостатков выполненных работ.
6. Ответственность сторон
6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков
платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____
процентов от суммы долга за каждый день просрочки.
6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан
уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора за
каждый день просрочки.
6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых
на себя обязательств и устранения нарушений.
6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет
ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по
настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и
другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.
6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую
сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств
по настоящему договору.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении
более чем ______________, настоящий договор может быть расторгнут любой
из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.
7. Прочие условия
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В
случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение
в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством РФ.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору
действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса,
названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение
___________ дней письменно известить об этом другую сторону.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.
7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:
приложение N 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения
для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;
приложение N 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;
приложение N 3 — технические условия для подготовки помещения к
монтажу оборудования.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик Подрядчик
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
________________________ _________________________
Заказчик Подрядчик
м.п. м.п.
Монтаж отопления поэтапно
Проектирование и монтаж систем отопления, выполняемые одной компанией, являются залогом грамотной установки отопительной системы. На этапе проектирования учитываются все нюансы. Для этого специалисты выезжают на место строительства и оценивают, какие именно виды отопительных систем будут наиболее оптимальны в вашем доме. Разумеется, что газ является наиболее доступным и дешёвым сырьём, но если он недоступен, то предлагаются альтернативные системы.
Монтаж отопления дома проводится на основании сделанного проекта. Но прежде чем мы приступаем к этому этапу работ – можно сказать, даже перед началом проектирования, – клиентов справедливо интересует ориентировочная стоимость этих услуг.
Определяемся со стоимостью монтажа
Монтаж отопления водоснабжение решает многие задачи, среди которых и обогрев дома, и подача горячей воды. Мы предусматриваем все нюансы работы и отчётливо понимаем, что индивидуальные системы могут быть установлены как в новом помещении, так и заменить уже существующие системы, требующие модернизации.
Закономерен вопрос: какова стоимость монтажа системы отопления, как в новом доме, так и модернизация системы – в старом. Для того чтобы аргументировано ответить на этот вопрос, нам необходимо предоставление следующих данных:
Тепло потери строения. Что под этим понимать?
Для того чтобы мы могли оценить тепло потери дома, нам необходимо знать, из какого материала будет возведён (был построен) дом, размер окон и их число, отапливаемую площадь плюс к этому толщину стен и высоту потолков каждого помещения
Количество людей, которые будут проживать (уже живут, если имеется в виду полная реконструкция системы отопления):
Наличие бассейна
Предусмотрены ли будут демонтажные работы устаревшего отопительного оборудования
Имеются ли или предусмотрены в доме оконные конструкции от потолка и до пола.
Перечень необходимых данных может быть подкорректирован для конкретного индивидуального дома, но в целом он включает все необходимые сведения, исходя из которых, мы сможем рассчитать стоимость монтажа отопления.
Безусловно, цена на монтаж системы отопления будет озвучена для каждого проекта индивидуально, потому как загородное строительство предполагает составление архитектурного проекта, который отличается разнообразными решениями. Если проект предполагает строительство большого объекта, нами может быть произведён гидродинамический расчёт.
Проектирование отопления зданий
Проект выполняется согласно СНиП, рекомендациям производителей оборудования, с учетом пожеланий заказчика.
Проект включает в себя следующее:
Подбор материалов и отопительного оборудования
Нередки случаи, когда проект инженерной коммуникации не проводится. Это объясняется разными причинами, иногда заказчик просто не готов тратить часть средств на подготовку проекта. Как быть в этом случае? Монтаж систем отопления производится и при подобном раскладе, для этого наши специалисты выполняют расчёт и проводят подбор необходимого оборудования для монтажных работ.
Как происходит работа? Если предполагается проведение монтажных работ без проектной части, мы организуем свою работу по следующему плану:
- Выезд специалиста на объект планируемых строительных работ
- Осмотр участка и определение возможных систем отопления
- Обсуждение основных моментов с заказчиком по отдельным нюансам монтажных работ
- Проведение расчётов, которые базируются на нормативной базе и учитывают все пожелания заказчика (тёплый пол, возможность установки температуры для отдельных помещений дома и т.д.)
- Предоставление заказчику сметы на оборудование
- Проведение монтажа отопительной системы
- После проведения всех работ, на руки заказчику выдаётся исполнительная документация.
Поэтапная работа при выполнении монтажа систем отопления
Комплектация и монтаж системы отопления – это поэтапная работа, которая выполняется нашими специалистами. После того как проводится подбор оборудования и материалов при согласовании с заказчиком мы приступаем к монтажным работам, которые сводятся к следующему:
- Комплектование объекта необходимым оборудованием
- Монтирование котельной (установка котла)
- Установка промежуточных узлов распределения тепла, подвод к приборам отопления
- Монтаж радиаторов
- Обслуживание установленного оборудования
После проведения монтажных работ, мы выполняем пуско-наладочные работы системы отопления. Когда наши специалисты убеждаются в правильном функционировании системы отопления, проводится обучение заказчиков правильной эксплуатации оборудования. Также мы предлагаем сервисное обслуживание отопительной системы для её безотказной работы в течение длительного периода времени.
Отопление загородного дома и коттеджа
Теплый, уютный, комфортный – именно таким каждый из нас представляет частный коттедж. Но даже самый шикарный особняк станет мрачным и негостеприимным, если в нем холодно, существуют перебои с горячей водой. Индивидуальное отопление дачи или загородного дома является одной из важнейших составляющих уюта и комфорта. Какой теплоноситель наиболее оптимален для загородных или дачных домов? Какие расценки на отопление одноэтажного или двухэтажного загородного дома для Вас приемлемы? Все вопросы про паровое отопление коттеджа стоит решать еще до его строительства.
ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Эффективное отопление и горячее водоснабжение в частных домах. В наши дни невозможно и представить себе жилой дом, где отсутствует отопление и горячее водоснабжение. Ведь тепло – один из самых важных элементов комфорта и необходимое условие для нормальной жизни.
Любой загородный дом является автономным объектом и для создания нормальных и достаточно комфортных условий проживания необходимо обо всех благах цивилизации заботиться самостоятельно. Одним из самых важных благ для загородных коттеджей является отопление. Ведь благодаря эффективному отоплению в помещениях жилища поддерживается комфортная температура, независимо от внешних погодных условий. Горячее водоснабжение также давно уже стало необходимым атрибутом для каждого жилища и не каждый согласится жить в теплых помещениях, но при отсутствии горячей воды. Сегодня многие московские компании предлагают обустройство системы загородного водоснабжения, однако не каждая из них сможет самостоятельно выполнить все необходимые работы: от проектирования и до сдачи работоспособной и проверенной системы заказчику. Некоторые из них занимаются исключительно отоплением, другие – обустраивают водоснабжение загородного дома, однако полный цикл работ способны сделать немногие. Это обуславливается необходимостью получения специальных разрешений на проведение некоторых видов работ, а также наличие в штате высококвалифицированных профессионалов.
Системы отопления и горячего водоснабжения коттеджей
Сегодня горячее водоснабжение дома может быть построено с использованием нескольких вариантов. Прежде всего, это раздельные системы отопления и горячего водоснабжения. В этом случае отопление обустраивают, как самостоятельную систему, а система горячего водоснабжения выполняется с использованием дополнительных приборов. В таких системах водоснабжения загородного дома для подогрева воды используются газовые колонки, накопительные газовые нагреватели, а также электрические водонагреватели проточного и накопительного типа. Использование отдельных газовых приборов для подогрева воды и отопления помещений имеет существенный недостаток – повышенный расход газа, однако к преимуществам такой системы можно отнести возможность включения приборов только при необходимости. Электрические отопительные приборы просты в установке и имеется возможность плавного и тонкого регулирования температуры, однако недостатком электрических нагревателей, является то, что в случае аварийного отключения электрической сети они не работают. В наши дни наиболее востребованной становится система водоснабжения загородного дома комбинированного типа. В этой системе используется комбинированное устройство, которое позволяет одновременно обеспечивать комфортную температуру в помещениях и служить системой водоснабжения загородных домов. При этом температура обеих систем регулируется автоматически. Пока еще стоимость такой системы немного выше, но в процессе эксплуатации, за счет цен на услуги, эти затраты довольно быстро окупаются.
Кому доверить монтаж теплового оборудования в загородном доме?
В Тульской области существует много компаний и фирм, которые занимаются водоснабжением и отоплением в домах, однако их тарифы и качество выполнения работ значительно различаются. Тем более, что при отоплении домов газом или электричеством существуют довольно жесткие нормативы на проектирование и монтажные работы.
Компания «УютТепло» работает на рынке монтажа систем отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции уже долгий период и за это время смогла приобрести практический опыт, достаточный для качественного выполнения работ любой сложности. Благодаря наличию собственного подразделения, способного разработать проект на выполнения работ с соблюдением всех нормативов и правил, каждому монтажу предшествует тщательный расчет параметров оборудования и трубопроводов с подбором мощности теплотехнических приборов и рабочих диаметров трубопроводов. На основании проведенных изысканий составляется подробная схема, согласно которой объект комплектуется необходимым оборудованием и производится выполнение монтажных работ. Необходимым условием для нормальной работы отопительных систем на природном газе, является эффективная естественная и принудительная вентиляция, монтаж которой могут выполнить специалисты «УютТепло». Мы предлагаем минимальные по всей Тульской области расценки на проведение монтажных и проектировочных работ. Также, благодаря надежным партнерским связям с поставщиками оборудования, мы сможем предложить лучшие варианты приобретения оборудования, цена которого значительно ниже, чем в розничной торговле. Мы предлагаем комплексные, наиболее оптимальные решения для обеспечения теплом и горячей водой загородных коттеджей и домов любой конфигурации и размеров. При этом оплата осуществляется только за реально выполненные работы.
МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ
Эффективная канализация в частном доме
Сегодня частные дома, расположенные далеко за чертой мегаполиса, уже мало чем отличаются по комфорту и наличию удобств от стандартных городских квартир, а иногда и превосходят их. Обязательным атрибутом любого современного загородного дома является наличие в нем водопровода и канализационной системы. Если обеспечить необходимыми коммуникациями жилище, расположенное в городской черте или в коттеджном поселке, где уже подведены все инженерные сооружения, не сложно, то для коттеджа, расположенного в удобном месте, но вдали от централизованных систем водоснабжения и канализации, все эти удобства необходимо обустраивать своими руками, или с привлечением специализированных фирм или компаний. Многие московские компании и фирмы осуществляют монтаж канализации и других инженерных сооружений, однако функциональность и долговечность построенных сетей зависит, как от качества применяемых при строительстве материалов, так и от профессионализма исполнителя работ.
Варианты монтажа частной канализации
В зависимости от места, где расположено жилище, и наличия централизованных коммуникаций существует два основных варианта обеспечения необходимых удобств в этих домах. Если неподалеку проходит централизованная система, канализация в частном доме обеспечивается за счет подключения смонтированной внутренней системы к главной магистрали. При отсутствии централизованной системы, внутреннюю канализацию подключают к полностью автономной наружной системе. При этом дополнительно обустраиваются автономные очистные сооружения и стоимость строительства увеличивается. Независимо от типа внешнего подключения системы, монтаж канализации внутри дома выполняется одинаково. Сегодня при монтаже канализации дома чаще всего используется уже хорошо зарекомендовавшая себя технология с использованием пластиковой трубы и арматуры. Трубы из пропилена и ПВХ обладают низким коэффициентом шероховатости внутренних поверхностей, что исключает засорения системы в процессе эксплуатации. При этом обеспечивается простота монтажа и высокая надежность соединений, а также снижается цена строительства. Прежде чем приступать к выполнению монтажа труб канализации составляется схема прохождения трубопровода по всем помещениям жилища, что позволяет минимизировать общие затраты и оптимизировать выполнение работ и расход материалов. При наличии существующих централизованных коммуникаций к частному дому прокладывается подземный трубопровод соответствующего диаметра и с соблюдением необходимых уклонов. Если такие инженерные сети отсутствуют – обустраивается автономная система очистных сооружений. В качестве материала для прокладки подземных трубопроводов используются специальные трубы из пропилена и ПВХ, соответствующие всем современным требованиям и обеспечивающие длительную и надежную эксплуатацию канализационных систем частных домов.
Компания «УютТепло» — оборудование канализацией частных домов
Наша компания выполняет весь комплекс монтажных работ по оборудованию коттеджей инженерными сетями высокого качества. Мы выполняем любые работы, не только в Заокске, но и по всей области. Большой опыт работы, собственный парк специальной техники и приспособлений и наличие прямых связей с поставщиками, позволяют устанавливать минимальные расценки на выполняемые работы. Мы гарантируем, что канализация в частном доме, выполненная нашими специалистами прослужит не один десяток лет без проведения каких либо ремонтов. Этому способствует и прокладка внешних магистралей в специальной теплоизоляции, что очень важно в наших климатических условиях при зимних морозах. При выполнении работ по монтажу внутренних и внешних сетей мы соблюдаем все стандарты и требования нормативных документов, что обеспечивает стабильное функционирования всех инженерных сетей. Мы выполняем весь комплекс, как проектных и монтажных, так и пуско-наладочных работ. Качество выполненного монтажа подтверждено длительной гарантией на выполняемые работы.
ЦЕНЫ
В стоимость проекта дома входит: тепловой расчет дома, проектирование котельной, водоснабжения, канализации, теплых полов, системы отопления загородного дома. Составляется смета материалов и оборудования, необходимых для монтажа системы отопления дома.
Стоимость проекта:1 кв.м = 50 руб.
СРОКИ
Мы создаем проекты и осуществляем монтаж системы отопления загородного дома в минимальные сроки.
ГАРАНТИИ
На все виды монтажа системы отопления загородного дома предоставляются гарантии
Стоимость проектирования специалистами компании «УютТепло» проекта системы отопления загородного дома площадью от 300 м.кв составляет:
Проект системы отопления загородного дома — от 80 рублей за 1 м.кв.
АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ
Система автономного отопления коттеджа теплыми полами требует тщательного подбора необходимого оборудования. Автономное водоснабжение отопление – гидравлическая открытая установка с естественной циркуляцией, стоимость и успешность работы которой зависит от опыта и профессионализма проектировщиков, инженеров, монтажников.
Индивидуальное отопление дачи, загородного дома дровами или сжиженным газом – основное направление деятельности нашей компании. Мы комплексно подходим к решению задач по таким вопросам. Наша компания предоставляет следующие услуги: проектирование, расчет стоимости и монтаж отопления с естественной циркуляцией. Каждому из вышеперечисленных компонентов мы уделяем самое пристальное внимание.
Правильный монтаж электропроводки в частном доме
Строите ли вы дом своими руками, нанимаете ли для этого подрядчиков, основными знаниями овладеть все равно придется. Касается это и проектирования с последующим монтажом системы электроснабжения вашего будущего жилища. На самом деле правильный монтаж электропроводки в частном доме своими руками – дело, не такое уж сложное, каким может показаться на первый взгляд.
Монтаж электропроводки в частном доме начинается с ввода от опоры ЛЭП
Кабель выбирается только с алюминиевыми жилами. Причина проста: провода линий электропередач алюминиевые, а медь с алюминием соседи плохие и при непосредственном контакте окисляются самым безобразным образом. Со временем возможно отключение питания по причине резкого возрастания сопротивления в месте соединения, не исключено и перегорание вводного кабеля или, еще того хуже – магистральных проводов линии электропередачи. Следующим шагом будет расчет суммарной мощности электрических устройств, планируемых к использованию в частном доме, и будут ли среди них приборы, требующие трехфазного подключения.
Для большинства частных домовладений суммарная мощность нагрузки чрезвычайно редко превышает 30 кВт. Площадь сечения жил алюминиевого вводного кабеля выбирается из расчета: 10 мм² – 17 кВт (30 кВт при трехфазной сети), 16 мм² – 22 кВт (38 кВт при трехфазной сети) и 25 мм² – 30 кВт (53 кВт при трехфазной сети). Это – самые ходовые сечения вводного кабеля для правильного монтажа электропроводки в частном доме. Кабель большего сечения, я думаю, вам просто не понадобится. При расчете суммарной нагрузки не упустите из виду и периферийные потребители: баня, гараж, прочие надворные постройки, наружное освещение.
Применение алюминиевого провода при выполнении внутреннего монтажа электропроводки в частном доме не оправдано ничем, кроме сомнительной экономии. Правильный монтаж электропроводки в современном частном доме делается исключительно медным проводом. Исходя из того, что все розетки, согласно правилам электробезопасности, должны иметь заземление, разводку удобней делать трехжильным проводом («фаза», «ноль», «земля») в двойной изоляции. К заземлению линии освещения обязательных требований нет, исключение составляют лишь световые приборы, используемые при повышенной влажности, и наружное освещение. При правильном монтаже электропроводки в частном доме линии питания осветительных приборов и розеток выполняются раздельно.
Перед началом разводки проводов по дому составляем план расположения основных потребителей электроэнергии и разбиваем их на группы, следуя правилам:
1. Монтаж электропроводки для домашних осветительных приборов выполняется обычно проводом сечением 1.5 мм², а потому суммарная потребляемая мощность одной осветительной группы не должна превышать 4.1 кВт. Максимальная суммарная мощность для группы розеток, подключенной проводом сечением 2.5 мм² – 5.9 кВт.
2. Мощные электроприборы, такие как: электрические плиты, стиральные машины, электрические водонагреватели, подключаются к электросети через собственные розетки, с отдельной электропроводкой.
3. Соединение розеток, расположенных по соседству, технически сложно бывает осуществить шлейфом, поскольку, согласно требованиям электробезопасности, провод заземления по всей длине не должен иметь разрывов, скруток и соединений.
Электропроводка каждой группы потребителей подключается в распределительном щите к собственному автоматическому выключателю, ток срабатывания которых составляет обычно 16А для осветительных групп, и 25А для групп розеток.
Электрический автомат прибор очень ответственный, а потому не следует экономить на собственной безопасности: приобретайте только приборы известных производителей.
Если у вас в частном доме часто случаются перебои с подачей электроэнергии, то дополнительное автономное электроснабжение при помощи электрического бензинового или дизельного генератора будет не лишним. Если у выбранного вами генератора отсутствует функция автозапуска при пропадании основного питания от аварийного щитка, следует установить на распределительном щитке дополнительный рубильник для резервного ввода: перед запуском генератора отключаете основной ввод и подключаете резервный, и наоборот.
А о том, как выбрать электрогенератор для загородного дома, можете почитать здесь: http://znay-i-umey.ru/zhizn-za-gorodom/oborudovanie-i-instrumenty/avtono....
Правильный монтаж электропроводки в частном доме коренным образом зависит от материалов, из которых изготовлены стены здания. Для деревянных строений чаще всего применим открытый способ монтажа электропроводки. Скрытым способом монтаж электропроводки обычно осуществляют внутри стен из негорючих материалов: кирпичных, шлакоблочных, бетонных.
Старый способ монтажа открытой электропроводки по асбестовой подкладке сегодня мало кого вдохновит: всем известны канцерогенные свойства асбеста. Электропроводка, проложенная внутри гофрированного пластикового рукава, соответствует всем правилам пожарной безопасности, но эстетически этот способ годится, разве что, для подсобных помещений. Получивший сейчас широкое распространение способ монтажа электропроводки внутри кабельных каналов из негорючего пластика является, пожалуй, наиболее приемлемым для деревянного строения и из эстетических, и из экономических, и из пожарных соображений. Я лично давно уже использую при монтаже электропроводки в частных домах французский «Legrand» — отличный продукт. «Legrand», помимо кабельных каналов, выпускает широчайший спектр электротехнической продукции высокого качества по приемлемым ценам. Вообще-то, французской эту продукцию можно считать лишь условно: основная часть производственных мощностей концерна сейчас располагается в Турции, что, впрочем, никак не сказывается на качестве, а на цене – весьма заметно.
Скрытый способ монтажа электропроводки довольно трудоемок: перед выполнением штукатурных работ требуется прорезать каналы, сделать углубления на местах установки розеток и выключателей, а затем укрепить внутри монтажные пластиковые коробки.
При любом способе монтажа электропроводки в частном доме — как открытом, так и скрытом, все соединения проводов выполняются в распределительных коробках, доступ к которым крайне желательно оставить свободным для проведения ревизии, если на то возникнет необходимость. Соединение проводов методом скрутки, тем более – без применения распределительных коробок, вдвойне недопустимо при скрытом монтаже электропроводки: определение и устранение причин отсутствия контакта в таком случае становится геморроем вселенского масштаба.
Конечно, практически все требования к правильному монтажу электропроводки в частном доме касаются и городского жилья, но монтаж электропроводки в квартире, как правило – не наша забота.
И, наконец – о главном: если прежде при проведении работ с электричеством высшим пилотажем для вас было – вкрутить лампочку, то приступать к монтажу электропроводки в частном доме своими силами, наверное, не стоит – обратитесь к специалистам.
http://www.obrazcidogovorov.ru/13_podryd/page57.html
http://znay-i-umey.ru/zhizn-za-gorodom/stroitelstvo-svoimi-rukami/pravil...
http://uyutteplo.jimdo.com/%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0...
- 1 из 646
- ››